Start › Ratgeber › Bedenkenanzeige

Bedenkenanzeige nach § 4 Abs. 3 VOB/B

Hat ein Handwerker Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung, gegen gestelltes Material oder gegen die Vorleistung eines anderen Gewerks, muss er sie dem Auftraggeber unverzüglich und möglichst vor Arbeitsbeginn schriftlich mitteilen. Eine ordnungsgemäße Bedenkenanzeige befreit ihn von der Haftung für den daraus entstehenden Mangel (§ 13 Abs. 3 VOB/B).

Mit Foto dokumentieren Bautagebuch

Wann sind Bedenken anzumelden?

Art der Ausführung: geplante Details, die nach den anerkannten Regeln der Technik nicht funktionieren, z. B. fehlendes Gefälle, falsche Abdichtung.
Gestellte Stoffe oder Bauteile: Material, das der Bauherr selbst gekauft hat und das ungeeignet ist.
Vorleistungen anderer Unternehmer: Untergrund zu feucht, nicht eben, nicht tragfähig.

Grundlage ist die Prüf- und Hinweispflicht des Fachbetriebs. Sie gilt sinngemäß auch im BGB-Vertrag.

Anforderungen an die Anzeige

Schriftlich und an den richtigen Adressaten: den Auftraggeber, nicht nur den Architekten, wenn dieser die Planung selbst verantwortet.
Konkret: welches Risiko, welche Folgen drohen, was Sie empfehlen.
Rechtzeitig: vor Beginn der betroffenen Arbeiten.
Mit Nachweis: Messwerte, Fotos, Datum.

Muster: Bedenkenanzeige

Betreff: Bedenkenanzeige gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B – Bauvorhaben [Adresse], Gewerk [ ]

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen [die vorgesehene Ausführung / das gestellte Material / die Vorleistung von Firma X] haben wir folgende Bedenken: [konkrete Beschreibung, Messwert, Foto].

Bei Ausführung wie vorgesehen besteht das Risiko von [Folgen]. Wir empfehlen [Alternative]. Bitte teilen Sie uns bis zum [Datum] mit, wie wir verfahren sollen. Bis dahin stellen wir die betroffenen Arbeiten zurück.

Mit freundlichen Grüßen
[Firma]

Was passiert danach?

Ordnet der Auftraggeber trotz der Bedenken die Ausführung an, führt der Handwerker die Arbeit aus und haftet für den angezeigten Mangel nicht. Ändert der Auftraggeber die Ausführung, kann das einen Nachtrag auslösen (§ 2 Abs. 5 oder 6 VOB/B). Wartezeit bis zur Entscheidung ist eine Behinderung: dann zusätzlich eine Behinderungsanzeige schicken.

Beweise, die vor Gericht zählen: Fotos mit Datum, Messwerte und Notizen direkt im Bautagebuch, Abzeichnung durch den Bauleiter auf dem Handy. Kostenlos für eine Baustelle.

Kostenlos starten Preise

Häufige Fragen

Reicht ein mündlicher Hinweis?

Nach VOB/B nicht sicher. Ein mündlicher Hinweis kann die Haftung nur entfallen lassen, wenn er eindeutig war und der Auftraggeber die Tragweite verstanden hat. Das ist schwer zu beweisen.

Was ist der Unterschied zwischen Bedenkenanzeige und Behinderungsanzeige?

Die Bedenkenanzeige warnt vor einem Mangelrisiko. Die Behinderungsanzeige meldet, dass Sie nicht wie geplant arbeiten können.

Muss ich auch einem Privatkunden Bedenken anzeigen?

Ja. Gerade gegenüber Laien ist die Hinweispflicht streng; erklären Sie die Folgen verständlich und lassen Sie sich die Entscheidung schriftlich bestätigen.

Quellen: VOB/B 2016 §§ 2, 4 Abs. 3, 13 Abs. 3. Geprüft am 31.10.2026. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.